2013版《建设工程施工合同》示范文本解读(三)

    三、增加了关于知识产权、交通运输的相关约定:

     1、关于知识产权的义务的划分

   99版施工合同中关于知识产权的条款,只在通用条款图纸一节目中有关于保密、不得转让等约定即:“4.图纸

  4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。

  4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

    4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。”

    随着知识产权保护力度的加强和知识产权保护意识的提供,在实际的施工过程中,就会出现承包人购买、使用的材料、设备本身为仿制品或者有其他侵犯第三人知识产权的情况。当上述材料、设备使用在工程上以后,就有可能会因知识产权权利人主张权利而导致纠纷,比如要求发包人承担相应为侵犯知识产权的责任。承包人提供的施工组织设计,是承包人的劳动成果,也影响具备相应的知识产权,发包人不得将该施工组织设计转让给第三人抄袭等,所以在合同条款中增加关于知识产权的约定是必须的。1.11知识产权 

    1.11.1 除专用合同条款另有约定外,发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

    1.11.2 除专用合同条款另有约定外,承包人为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作权属于发包人,承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

    1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担;因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的,由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外,承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。”

    通用条款约定的知识产权主要体现在以下几个方面:

    1、图纸和发包人编制的任何文件,著作权均属于发包人,承包人只可以用于该工程,不得用于该工程以外的其他任何地方,都则为承包人侵犯了发包人的著作权,应该承担相应的法律责任;

    2、承包人编著的文件,比如施工组织设计,专项施工方案等文件的著作权,除了署名权归承包人外,其他的著作权应归于发包人,因为发包人为该工程施工工程价款,当存在上述文件时,认为发包人支付的工程款不仅包款建筑实体,还应该包括跟该建筑相配套,附属于该建筑的一些资料文件。因此,即使承包人自行编制的施工组织设计等文件,也不可以擅自转让给第三人使用,否则会构成侵犯发包人的知识产权。

    3、承发包双方在购买材料、设备工艺时,本身应不侵犯第三方的知识产权,否则造成的侵权行为后果由责任方承担。目前建筑市场上使用假冒材料或者贴牌的材料、设备比较多,我们就遇到过多起第三方因材料、设备侵犯向发包人主张侵犯知识产权赔偿的纠纷。所以在购买材料时,不仅要把好质量关,还要把握好材料、设备本身是否存在知识产权正哟。 

    2、建筑施工现场相关运输责任义务的划分:

    99版合同仅仅提到了一个中断交通的审批由发包人申请,其他并没有关系到运输的约定。建筑施工过程中,会设计到大量的大型机械设备运输,以及大量的材料运输等内容,就运输过程中的相关权利义务,13版合同也用比较多的篇幅对权利义务做出了划分。

    13版合同明确,相关的批准手续和权利的文件,全部由发包人申请办理并承担费用。承包人应在报价前充分勘查现场,了解现场的运输情况,如因没有遇见现场情况而导致运输费用增加和工期延误的,则由承包人自行承担费用和工期。比如某建筑工地受公路限制不能运入大型挖掘机进行施工,只能使用小型挖掘机的。但是承包人报价均按照大型挖掘机进行的。则承包人就不能够要求发包人承担小型挖掘机增加部分的费用。

    场外运输无法满足条件的,应该有发包人承担修复义务和承担费用,而且发包人还应该在运输前将场外交通设施的技术参数和具体条件告知承包人。

    承包人负责运输的超大件(如塔吊等),则申请手续应该有承包人自行办理,发包人只是协助义务。


  • 发表评论
  • 用户:  验证码: 点击更换  

三门峡律师“李建锋律师:“十优”、12年律师、仲裁员、注册会计师、注册税务师、政协委员、独立董事

版权所有:公司合同律师李建锋  河南智航律师事务所  技术支持:明珠信息港    Powered by: smx.net.cn
电话:0398-2168148 手机:13938107907    信箱:ljf.tdls@163.com 
地址:中国· 河南省三门峡市湖滨区黄河路建业壹号城邦1号楼26楼    邮编:472000    豫ICP备11020729号-1